特种设备安装施工合同范文

合同编号(Contract Number)：          

签订日期(Date signed)：                

签订地点(Signed At)：                  

特种设备安装施工合同

Special Equipment Installation and construction contract

     甲方(Party A)：                                    

     乙方(Party B)： 陕西泰康工程技术有限责任公司      

安装施工合同

甲方：                                     合同编号：            

乙方：                                     签订地点：     宝鸡  

经甲乙双方协商，关于                  液氨罐安装事宜达成以下协议：

第一条 施工安装方式：乙方按图纸施工，遵守有关规范、标准，配合检验，并提

      供安装资质证明，办理开工告知手续，甲方予以配合，费用由乙方承担。

第二条 设备款：                        

第三条 施工安装费：                    

第四条 以上两项费用合计：人民币           元（￥：       .00元）

第五条 付款方式：合同报价签订首付          ，设备到达甲方指定地点就位

      付           ，技术监督局验收合格后付清余款           。

第六条 关于验收：甲方邀请当地技术监督部门，压力容器、压力管道检验部门对

      乙方安装进行水压、气密、探伤检验达到合格，费用由甲方承担。

第七条 施工安装工期：在正常付款情况下，工程设计     日内完成，工程安装   自告知受理之日起     个工作日内完成。

第八条 其他事项：

      1.安装所需的原辅材料由乙方提供，并提供合格证书，对材料的质量负全

        部责任，甲方承担费用。

      2.施工安装所需的主要工具（电焊机、切割机、角磨机、弯管机）由乙方

        承担。（液氨槽罐的安装吊装费用由乙方承担）。

      3.乙方承担压力容器、压力管道安装，土建部分由甲方承担。

      4.本合同任何一方违约，合同自行终止。

      5.安装期间，甲方应按照国家有关规定办理相关经营手续，合法经营。

       (其中：告知费用预计       元左右；检验费用        元左右；使用

       证     元左右)。

      6. 乙方在施工期间，甲方应给予协助并提供工作餐，住宿由乙方承担。

第九条 本协议一式三份，经双方签字盖章后生效。

第十条 违约责任：  按《合同法》相关条款执行  。

第十一条 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协

        商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下

        列第  二  种方式解决；

   (一) 提交                  仲裁委员会仲裁；

  (二) 依法向 宝鸡市人民法院 起诉。

第十二条 其他约定事项：传真件具有同等法律效应，本合同未尽事宜，双方协

         商解决。